LOURY Pour Tous 5 ans déjà…

Notre 5ème année de mandat se termine bientôt pour notre équipe « Loury pour Tous ».

Oui bientôt 5 ans que nous travaillons aux côtés de M. Léger et de son équipe.

Oui je dis “aux côtés” et j’assume, car nous ne sommes pas là pour entraver la marche du conseil mais pour apporter notre point de vue, nos idées, se faire entendre également.

Nous commençons à ressentir un essoufflement dans l’engagement de quelques élus, certains ont lâché prise depuis quelques temps déjà, perte de motivation, désillusion… je n’ai pas la réponse. Bref, ça sent la fin de mandature.

Il est vrai qu’un engagement de 6 ans c’est long, mais c’est court en définitif, devant la somme de dossiers à traiter, devant les lenteurs administratives. On a vite envie de ruer dans les brancards, envie de secouer tout ça. Mais non, il faut suivre le rythme, accepter qu’un projet – même simple – demande facilement un an avant d’aboutir.

 

De nombreuses réalisations ont vu quand même le jour en 2018.

Notre équipe à cette année encore, travaillé activement sur différents projets d’aménagement mis en place sur la commune

  • Bien sûr le plus visible c’est la rénovation de la salle polyvalente. Les travaux ont du retard, mais comme il n’y avait pas de date limite donnée pour la fin du chantier… Enfin on arrive quand même au bout. Espérons juste qu’elle ne sera pas dégradée trop vite et que chaque citoyen aura à cœur de la respecter tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Les élus de notre liste participent à la commission « travaux » et suivent de près l’avancée de ce gros chantier

  • La vidéo surveillance : ce projet a été initié et suivi par un élu de notre liste avec la collaboration d’autres conseillers municipaux, du personnel de la mairie, sous l’autorité du maire. Il aura fallu au moins 5 mois pour le mettre en place. Pour assurer la sécurité des biens et des personnes des caméras ont été installées dans des zones sensibles ; car les détériorations devenaient trop importantes et trop souvent aux mêmes endroits.
  • Le passage piéton sur la RD 2152 : cet aménagement a été voté en commission « cadre de vie » dans laquelle nous siégeons. Ce projet nous tenait particulièrement à cœur en termes de sécurité pour nos enfants.
  • Le giratoire à l’entrée de la ville permet un accès aisé au Super U et semble offrir une fluidité sur l’entrée de la ville. Il améliore également la vie des riverains du feux tricolore Il ne résout pas le problème du trafic des camions en transit. Mais là nous abordons un sujet qui n’est pas de notre ressort mais qui se juge à un plus haut niveau hiérarchique. Nous ne sommes que de petits vermisseaux aux vues de tels engagements politiques et économiques.
  • L’aménagement du carrefour dit « de la Forge » apporte une plus grande clarté et améliore la sécurité. Nous craignons moins de nous faire emboutir à chaque fois que nous l’empruntons. Merci.
  • Merci également pour le parking devant chez la fleuriste, un plus pour ce commerce et pour les clients.
  • LE SILO, toujours d’actualité, toujours présent, une belle friche industrielle qui fait bien parler. Le dossier semble aboutir ; 2019 devrait voir la fin de ce chef d’œuvre d’architecture industrielle rurale.
  • Transfert de compétences, voiries, eaux, assainissement, vous avez tous entendu ces mots dans la presse, dans les rapports, tant municipaux que de notre communauté de communes. Nous avons tous travaillé sur ces transferts, nous croyons à leurs bienfaits dans les textes, dans l’idée. Ils sont mis en place pour faire une économie d’échelles sur les biens et le personnel. A ce jour nous ne voyons pas l’économie financière, peut-être à plus long terme, à voir, mais nous n’y croyons pas beaucoup. Pour le personnel, cela ne changera pas grand-chose, il continuera à travailler sur notre territoire, mais certaines factures seront réglées par la CCF. Nous devions faire des économies, mais il en résulte des embauches à la CCF. Et qui paie !

Nous sommes dans un 1000 feuilles administratif, la simplification annoncée par l’Etat, ce n’est pas encore pour demain.

Dans cette équipe aussi nous sentons déjà la fin de mandat et les tiraillements qui en résultent. C’est quand même dommage de ne pas continuer à travailler ensemble, à ne pas se serrer les coudes devant les difficultés du monde actuel et ce jusqu’à la fin de son mandat. Je trouve cela assez décevant.

 

Certes si nous avons parfois des divergences avec l’équipe actuelle, nos différentes actions seront toujours menées en collaboration avec celle-ci pour le bien-être de tous les administrés en matière de qualité de vie et dans l’intérêt général. Les élus de Loury Pour Tous veillent à ce qu’aucun d’entre vous ne soit oublié. Nous souhaitons qu’en cette année 2019 les projets de notre commune et de la CCF se réalisent.

 

A ce jour les dates des prochaines élections municipales de 2020 ne sont pas encore connues ; mais gageons qu’elles seront vers mars/avril. Il va bientôt être temps de se rassembler, de se préparer, de s’organiser. Mais l’équipe actuelle reste concentrée sur le présent.

 

Vous pouvez toujours suivre l’actualité de la commune, de la C.C.F et de chacune des commissions dans lesquelles nous sommes engagés sur « Lourypourtous.fr ».

L’équipe de Loury Pour Tous vous souhaite une très bonne année 2019.

C’est le printemps, embellissons notre ville.

Les Gros Chantiers et Travaux à LOURY

L’hiver a été long, humide, triste, mais le printemps bientôt montrera le bout de son nez. Pour l’accueillir notre ville fait des travaux d’aménagement.

Aussi, j’ai trouvé nécessaire de faire un point sur les différents travaux en cours de réalisation ou futurs travaux de la commune que nous aimerions voir poindre dans un proche avenir.

Le gros chantier actuel est bien entendu la salle polyvalente.

Je vous dirais « les travaux avancent » plus ou moins vite. Comme toute rénovation, des travaux non prévus en démontant les matériaux ont été réalisés. Serons-nous prêts pour l’automne 2018, ça reste à voir. La dernière réunion concernant le planning des travaux nous annonce une réception des travaux fin septembre début octobre. Nous commençons à avoir des avenants (environ 2 % du montant du marché), j’espère que nous n’en aurons pas trop à venir.

Nous déplorons des vols de matériaux qui ont lieu sur le site.

Le deuxième gros chantier visible est le giratoire dit « du SUPER U ».

Les travaux vont enfin commencer pour une durée de 4 mois environ. Pour ce faire, la Rue au Luc sera fermée à la circulation et un feu alterné sera mis en place afin de gêner à minima la circulation. Les camions eux seront déviés, un bref repos de quelques semaines pour les riverains, repos qui sera apprécié j’en suis sûre pendant la période estivale.

Le carrefour de la Forge

sera modifié a partir du 15 septembre 2018 pour une durée de 3 semaines. Le projet consiste à réaliser un plateau surélevé sur une partie de la rue st Nicolas et la D 2152 afin de réduire la vitesse, d’aménager la priorité à droite en la rendant plus sécuritaire auquel va s’ajouter un passage piéton sur l’impasse du Lion D’or et 2 places de parking devant la fleuriste.

Les passages piétons sur la D 2152

devraient voir le jour. Je ne peux vous donner de délais mais nous ne pouvons qu’espérer qu’ils soient faits pour la rentrée de septembre. Un passage piéton a un coût important – près de 9000 € avec l’équipement de sécurité nécessaire (luminaire, bande podotactile, potelets). Combien y en aura-t-il de fait, je ne sais pas encore.

Le stationnement rue Saint Nicolas.

Nous vous avions alerté sur ce point noir il y a déjà un an. Le conseil a pris acte de notre demande et la commission cadre de vie, épaulée par la commission travaux, a travaillé sur ce qu’il était possible de faire en respectant la règlementation, le code de la route… Nous avons réalisé un essai le 23 février sur une circulation alternée. Cet essai n’était pas concluant. Nous avons revu notre copie. Nous avons pris conseils auprès du département qui nous a préconisé un stationnement sur un seul côté de la rue. Nous sommes en phase de consultation pour obtenir des devis, mais nous savons déjà que la facture sera élevée. Donc cette opération de sécurité que nous avons appelée de tous nos vœux ne sera pas pour 2018 et j’ai des doutes sur une faisabilité pendant ce mandat. La mairie va tenter une sensibilisation auprès des riverains afin qu’ils ne se garent pas sur les trottoirs et laissent à minima un passage pour les piétons.

En restant toujours sur la partie travaux, nous avons émis le souhait d’avoir une vidéo surveillance pour sécuriser les écoles, le terrain multisport, le restaurant scolaire et la halte-garderie. Trop de dégradations sont commises sur ces lieux durant l ‘année. Les factures sont élevées et se sont les Louriens qui les paient. Cela ne peut plus durer. Les casseurs, ceux qui dégradent les biens publics, devront payer. Cette vidéo surveillance a un coût, certes, mais il sera toujours moindre que les factures des dégradations à répétitions.

Concernant le monde associatif,

l’Ecole de musique de Loury est en grande souffrance. Les finances vont mal, les bénévoles trop peu nombreux pour la gérer se lassent et certains démissionnent. Les adhérents sont des consommateurs pour la plupart et ne participent pas à la vie de cette association, ne l’aident pas à vivre pleinement.

Quid de l’avenir de l’Ecole de musique à Loury ?

Doit-elle continuer à fonctionner sous perfusion financière de la commune.

Doit-elle revoir son mode de fonctionnement ?

Nous aimerions tous que cette école continue pour le bien de tous. Nous tenons à nos associations culturelles que ce soit musique ou bibliothèque, mais pas à n’importe quel prix.

Venons en a des choses plus agréables en ce printemps 2018.

Le fleurissement de la RD 20152 va être revu.  Les bacs de fleurs seront regroupés afin d’avoir plus de volume et de visibilité. Une zone de jachère fleurie a été demandé sur l’esplanade des écoles. Une table est des bancs seront installés sur cette même esplanade.

Bien entendu il y aura toujours notre défilé et feux d’artifices en ce 14 juillet 2018 et nous renouvellerons nos décorations de Noël en temps voulu. Les élus de la commune vont remonter leurs manches et travailler du pinceau pour le plaisir des petits et des grands.

Nous aurons le plaisir de vous retrouver lors de fêtes des écoles et des cérémonies officielles. Sinon nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances, un bel été et rendez-vous à la rentrée de septembre.

Les élus de la liste « Loury pour Tous »

Bonne année 2018

Une 4ème année de mandat,

se termine bientôt pour notre équipe « Loury pour Tous ». Nous allons devoir penser à l’avenir car le printemps 2020 va vite arriver.

Des projets sont aboutis :

  • Le PLU est enfin terminé. Nous avons tout mis en œuvre pour que chacun d’entre vous trouve la vie à Loury agréable sans trop de grands lotissements et en créant des voies de circulation douces pour ne pas être obligés de prendre sa voiture.
  • L’éclairage public est enfin arrivé dans toutes les rues de Loury. Il ne devrait plus y avoir de zones d’ombre… normalement.

Des projets sont en court :

  • La rénovation de la salle polyvalente a débuté depuis quelques jours. De longs mois de travaux seront nécessaires pour la remettre en état car elle est fortement dégradée et elle a besoin d’un sérieux coup de « Jeune »
  • La sécurité des piétons a été enfin prise en compte à Loury. Les travaux nécessaires ne sont pas encore commencés mais nous avons espoir qu’ils soient budgétés et réalisés en 2018. Nous ne lâcherons rien sur ce dossier.
  • Le giratoire à l’entrée de la ville, il est toujours d’actualité, mais le coût pour la ville est important. Est-il nécessaire à notre sécurité, les points de vue s’affrontent. Verra-t-il le jour en 2018 ?
  • Il est également prévu un aménagement du carrefour dit « de la Forge » qui reste à ce jour un point noir important pour la circulation des véhicules.
  • Notre église qui a subi des détériorations lors des inondations n’est toujours pas réparée à ce jour. Mais il y a des dossiers sur lesquels la ville n’est pas obligatoirement en première ligne. L’administration a un rythme de travail et un poids que nous subissons au quotidien.
  • Et le silo qui fait bien parler autour de lui. Quand sera-t-il enfin démoli ? Chaque campagne agricole repousse l’échéance d’année en année.
  • Les habitants de Loury nous posent souvent la question de l’accès à l’étang. Quand y aura-t-il un chemin d’accès propre, sécurisé, accessible à toute personne avec ou sans handicap ? Nous croisons de plus en plus de randonneurs, de promeneurs, de familles avec enfants et chiens qui aimeraient pouvoir accéder au site de Bellevue en toute sécurité soit par la rue des Charmettes soit par le CD11 en empruntant une voie balisée. Nous avons abordé la question lors du PLU, c’est dans les projets à plus ou moins long terme, c’est tout ce que je peux répondre.
  • Les rythmes scolaires qui ont fait couler tant et tant d’encre dans toutes les communes de France ; et bien ces rythmes scolaires sur lesquels nous avons tant et tant travaillé (car ils étaient subordonnés à la mise en place des TAP) sont remis en question. Après un débat et un comité de pilotage entre les professeurs des écoles, les parents d’élèves et la commune, il ressort de tout cela que nous reviendrions à 4 jours d’école par semaine. Est-ce un bien, est-ce un mal pour nos enfants ? Il s’avèrerait que le rythme de 4 jours ½ semblait être trop fatiguant pour nos têtes blondes d’après le corps enseignants et les parents d’élèves.

Les élus de Loury Pour Tous veillent à ce que l’intérêt général soit respecté au fil du temps et à ce qu’aucun d’entre vous ne soit oublié. Nous souhaitons qu’en cette année 2018 les projets de notre commune et de la CCF se réalisent.

Vous pouvez toujours suivre l’actualité de la commune, de la C.C.F et de chacune des commissions dans lesquelles nous sommes engagés sur « Lourypourtous.fr ».

L’équipe de Loury Pour Tous vous souhaite une très bonne année 2018.

Réponse aux riverains du Chemin de Flacy

Dans un précédent blog, nous avons diffusé (à titre d’information et non de controverse) la lettre des riverains du Chemin de Flacy.

Nous nous devons aujourd’hui de diffuser (dans le même esprit) la réponse de la famille Palluau concernant le courrier adressé aux élus.

La liste « Loury pour tous »

Chers voisins,

La démarche du courrier accusateur envoyé directement et en première intention à tout le conseil municipal est assez étonnante. Compte tenu des quelques mètres qui séparent nos maisons, il aurait été plus aisé de ne pas déranger tout le conseil en venant m’en parler directement. D’autant plus que ce sujet concerne 1/365 jours chaque année.

Notre porte est ouverte si vous souhaitez discuter avec une démarche constructive et trouver une solution ensemble. Votre approche offensive est assez regrettable après des décennies de voisinage.

Pour votre information : 

  • La date de ramassage des betteraves est imposée par l’usine, nous n’avons aucun pouvoir sur le calendrier. J’aurais moi-même préféré que l’enlèvement démarre plus tôt pour ma récolte. Nous pourrions évidemment envisager un ramassage par hélicoptère, toutefois la coopérative n’a pas encore proposé cette possibilité.
  • L’enlèvement de betteraves concerne 2 demies journées sur les 365 jours par an, soit 1 journée pleine.
  • Il est évidemment impossible de faire un enlèvement sur la nationale pour des raisons logiques de sécurité routière.
  • La famille PALLUAU père et fils a contribué au même titre que les autres riverains au paiement de la route et a même participé activement à la recherche de subventions auprès du conseil général pour sa construction.
  • Acheter et habiter dans une ancienne ferme à la campagne implique être riverain d’activités agricoles.
  •  Les agriculteurs Palluau permettent entre autres à votre chien de s’ébrouer gentiment dans ses champs et sur ses terres pour qu’il profite de l’air de la campagne.

Le charme de la campagne n’est pas dédié uniquement aux promenades bucoliques, des générations d’agriculteurs y travaillent.

Amicalement vôtre,

Michel PALLUAU

A LOURY, nous avons retenue pour vous…

Focus sur quelques points concernant notre commune…

La rue des Charmettes Fleurie.

La rue des Charmettes Fleurie. Photo : PR.Bence

Sécurité des piétons à Loury (suite)

Lors de notre dernier billet, nous vous avons informé de notre volonté d’améliorer la sécurité des piétons à Loury. Nous sommes intervenus sur ce sujet auprès du conseil municipal. Notre demande a bien été entendue et Hourra … suivie !!!

La commission cadre de vie dans laquelle nous sommes investis, a pris le sujet en main. Dès cet été un groupe de travail, accompagné par la police municipale, a planché sur les possibilités et mesures à mettre en œuvre dans le cadre légale du code de la route. Vous avez certainement vu des pré- traçages sur la rue St Nicolas.

D’autres demandes concernant des points noirs sur Loury sont également à l’étude comme des passages piétons permettant de traverser la RD2152 de façon plus sécurisée afin d’accéder au Carreau (en espérant que les véhicules traverseront Loury à la vitesse requise).

Bien entendu tout ceci à un coût, nous en sommes conscients, mais quel est le coût d’une vie ?

Travaux salle polyvalente (Extrait du CM du 18/11/2017)

Coût après négociation et options retenues : 1 064 308.40 € HT. Nous demandons à quel moment le chantier est susceptible de démarrer et la durée de ce dernier. Monsieur le Maire répond qu’il devrait commencer dès le mois de janvier pour une durée de 9 mois.

Une antenne relais Orange à Loury (Extrait du CM du 13/11/2017)

Monsieur Le Maire informe son conseil municipal qu’il a refusé la déclaration préalable n° 045 188 17 t0045 concernant l’installation de trois antennes Orange d’une hauteur de 22 m sur un pylône monotube de 25 m motivé comme suit :

– Le projet consiste à mettre en place un pylône monotube de 25m support de 3 antennes Orange à une Hauteur Bas Antenne de 22m, une zone technique et une clôture de 2m.

– Le projet se trouve dans la zone Urbaine du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Monsieur le Maire souhaite recueillir l’avis de l’assemblée sur l’installation de l’antenne orange ci-dessus évoquée et sur l’installation des antennes-relais en zone urbaine sur le territoire de Loury.

Monsieur le Maire informe également l’assemblée que des administrés se sont manifestés, par le biais de la remise d’une pétition pour lui faire part de leur désapprobation sur l’installation d’une telle antenne relais en zone urbaine.

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, l’assemblée :

  • ÉMET un avis défavorable concernant la DP n°045 188 17 T0045 relative à l’installation de l’antenne relais Orange motivé comme expliqué ci-dessus.
  • APPROUVE la position de refus de Monsieur le Maire prise dans le cadre de ce dossier.
  • ET ÉMET un avis défavorable à installation de toutes antennes relais en zone urbaine du PLU de Loury.

Commission du personnel

Une fois de plus nous ne pouvons que constater que la commission du personnel n’a pas été réunie pour délibérer sur les avancements de grade. Une fois de plus nous avons été mis devant un état de fait. Une fois de plus il est déploré au sein du conseil qu’il serait bien que la commission se réunisse afin de valider ces propositions en amont.

Exonération facultative en matière de taxe d’aménagement relative aux abris de jardin soumis à déclaration préalable. (Extrait du CM du 18/11/2017)

L’article 90 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2013, permet au conseil municipal d’exonérer totalement ou partiellement de taxe d’aménagement les surfaces des abris de jardin soumis à déclaration préalable.

Suite au conseil municipal du 13 novembre 2017 au cours duquel ce point avait été ajourné, l’assemblée va débattre de l’exonération partielle de la taxe d’aménagement sur les abris de jardin à hauteur de 50 % de sa surface.

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, l’assemblée : REFUSE d’exonérer les abris de jardin de la taxe d’aménagement.

Conseil municipal Juniors

Vous avez pu le constater, nos jeunes ont investit leur fonction de conseillers municipaux, Ils sont bien présents sur les manifestations officielles, ils organisent des actions au sein de Loury. La dernière en date était la découverte de Loury et de son patrimoine lors du « Loury Tour » le 8 octobre. C’est très agréable de voir nos juniors à nos côtés. Un jour prochain, ils prendront peut-être notre place.

Ecole – 4 jours ou 4 jours ½ à la prochaine rentrée de septembre 2018.

Le sujet est dans toutes les têtes des parents d’élèves mais également étudié lors de réunions de concertation entre les représentants des parents d’élèves, le monde éducatif et notre commission des écoles. A ce jour, je peux dire qu’un questionnaire est envoyé aux parents d’élèves et qu’une décision devra être entérinée pour fin janvier 2018.

Cadre de vie ou fleurs

Si vous vous êtes promenés rue des Charmettes, vous avez très certainement vu depuis cet été ce magnifique champ de fleurs. Ce champ a été semé par l’agriculteur-propriétaire. Nous ne pouvons que le remercier de cette superbe initiative.  Ces fleurs sont là pour l’agreement de tous et aussi pour les insectes ; aussi ne les cueillez pas, prenez plaisir à les regarder à chacune de vos promenades et laissez les insectes les butiner. Nous ne pouvons que souhaiter que dès le printemps prochain ces fleurs seront à nouveau là pour notre plus grand plaisir.

Car il faut aussi le dire – Lettre de riverains

Monsieur le Maire,
La seconde campagne de stockage des betteraves est terminée depuis 3 à 4 semaines. Des agriculteurs… ont entassé leurs betteraves près de la ferme des Groux, comme les autres années, alors qu’ils ont une grande partie de leurs champs cultivés en bordure de nationale….

Le ramassage par les camions de la coopérative a démarré ce matin, ils ont attendu que le terrain soit bien détrempé pour commencer !!!… C’est vraiment inadmissible ! Est-ce de la provocation ?

Avec monsieur Griffaton l’an dernier nous avions constaté que le premier ramassage avec les semi-remorques par temps sec n’avait pas trop abîmé le chemin. Le second s’était réalisé après de fortes pluies et les bords du chemin avaient été massacrés y compris le morceau de route refait…. Monsieur Griffaton était venu constater les dégâts et était dépité de ces passages de semi-remorques….
Il est regrettable que depuis 4 ans que dure ce ramassage une solution n’ait pas été trouvée pour réaliser une aire de stockage en bordure de nationale, par exemple sur le terrain entre la station d’épuration et la nationale.
Nous voyons que personne ne veut s’investir pour régler ce problème ce qui est fort dommage !!!
En attendant le chemin se dégrade et ce sera la collectivité qui devra payer pour remettre en état la route, donc comme toujours les contribuables.
Nous nous permettons de vous rappeler que les riverains ont participé au financement de cette route ce qui n’est pas le cas des agriculteurs à l’exception de la famille Pignot.

Nous pensons qu’il serait utile que vous vous déplaciez pour voir l’état de la route.

Qui va la nettoyer après cette fin de campagne, la mairie, la coopérative ou les agriculteurs ?

Espérant à nouveau que la situation évoluera enfin dans le bon sens l’an prochain, nous vous prions d’agréer, monsieur le maire, nos salutations.

Voilà exposés quelques grands points concernant la vie de notre commune. Vous pouvez retrouver toute la marche de la commune dans les différents comptes-rendus.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Les élus de la liste « Loury pour Tous ». 

 

Que fait-on de la sécurité des usagers ?…

Voilà 3 ans que nous sommes élus, nous sommes à mi-mandat maintenant. Si nous nous retournons, nous pouvons croire que nous n’avons rien fait, effectivement. Mais ce n’est pas notre rôle de « faire » quelque chose. Nous, nous sommes là pour tenter de faire passer nos idées, d’influer sur les actions mises en place par l’équipe majoritaire et nous y arrivons. Oh pas pour tout, ce serait trop beau…

Dans toutes les commissions où nous sommes engagés, nous nous faisons entendre, nous apportons notre point de vue, nos idées et certaines sont retenues car nous ne lâchons rien.

Nous voudrions maintenant nous attaquer à un gros problème de sécurité à Loury.

Des actions ont déjà été menées, d’autres sont en cours ou en projets et nous veillerons à ce qu’elles aboutissent (passages protégés sur la RD 2152 pour lesquels nous nous battons depuis de nombreux mois maintenant… par exemple).

Mais un point de sécurité qui pour nous est crucial, c’est le stationnement sur les trottoirs.

Nous avons déjà abordé le sujet soit en conseil, soit en commission, mais pour le moment rien ne bouge. « Ce n’est pas si facile que çà » nous a-t-on répondu car plus de voitures que de places de parking.

Comment se fait-il que ce ne soit pas « facile » de faire respecter le code de la route ?

Extrait de l’article R417-10, Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 – art. 12

Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :

1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Retrouvez le texte original : Legifrance R417-10

Protection des trottoirs contre le stationnement

Les trottoirs aux piétons… des solutions existent

Voyez-vous des voitures sur les trottoirs de Neuville aux Bois… Non car il y a une véritable volonté mise en place pour protéger les citoyens.

Nous ne voulons plus de véhicule sur les trottoirs, en tout cas en journée, nous ne voyons pas où se situe le problème…

Nous croisons régulièrement des mamans avec poussettes ou jeunes enfants ainsi que les personnes âgées qui sont obligés d’emprunter la chaussée alors que les trottoirs sont envahis de véhicules, c’est inadmissible et nous comptons bien nous battre pour que çà change. Que fait-on de la sécurité des usagers…

Il doit être possible de partager les trottoirs en laissant libre une bande piétonne afin d’assurer la sécurité des usagers.

Retrouver tous les rapports de commissions, les comptes rendus du conseil municipal et de la CCF sur notre site.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel et bon été, on se retrouvera en pleine forme à la rentrée.

Les élus de l’équipe de Loury Pour Tous